+7 (495)922-32-22
+7 (499) 487-33-10
понедельник — пятница, с 0900 до 1800
2.03.2011

За просрочку заказчика подрядчик отвечать не обязан


Подрядчик не считается просрочившим обязательство по договору и не обязан уплачивать неустойку, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки обязанностей самого заказчика. Данный факт подтвердил ФАС Северо-Кавказского округа в Постановлении № А32-16544/2010 от 21.02.2011

ФАС указал, что неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. При этом должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Поскольку причиной просрочки выполнения работ послужило несвоевременное исполнение своих обязательств истцом, ответчик не обязан уплачивать неустойку.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа № А32-16544/2010 от 21.02.2011
Связанные документы
Постановление ФАС РФ №А32-16544/2010 от 21 февраля 2011 года